Minister: Minister for Housing, Local Government and Planning and Minister for Public Works
Agency: Department of Housing, Local Government, Planning and Public Works


Queensland Building and Construction Commission Act 1991 No. 98

Effective Date Publication Date Amendments Included Notes
07 December 1992 09 December 1992 1992 Act No. 68
14 December 1993 10 January 1994 1993 Act No. 76
05 August 1994 24 August 1994 1994 Act No. 20
28 November 1995 20 August 1996 1995 Act No. 58
05 December 1996 09 December 1996 1996 Act No. 58
01 June 1997 20 October 1997 1996 Act No. 58
01 December 1997 09 February 1998 1997 Act No. 70
30 April 1998 01 May 1998 1998 Act No. 13
01 October 1999 06 November 1999 1999 Act No. 43
01 July 2000 07 July 2000 2000 Act No. 24
28 February 2002 01 March 2002 2000 Act No. 24
06 December 2002 2002 Act No. 51
01 January 2003 2002 Act No. 532002 Act No. 54
04 March 2003 2003 Act No. 1
05 May 2003 2003 Act No. 1
01 July 2003 2003 Act No. 12003 Act No. 30
04 July 2003 2003 Act No. 36
01 September 2003 2003 Act No. 1
01 October 2004 2004 Act No. 6
29 November 2004 2004 Act No. 53
30 September 2005 2004 Act No. 6(amd 2005 Act No. 33)
01 September 2006 1975 Act No. 11(amd 2006 Act No. 36)2006 Act No. 36
23 April 2007 2007 Act No. 20
21 December 2007 2007 Act No. 47
01 January 2009 2007 Act No. 47
01 July 2009 2009 Act No. 9
02 November 2009 2009 Act No. 25
01 December 2009 2009 Act No. 242009 Act No. 48

correction notice issued

18 December 2009 2009 Act No. 36
01 January 2011 2010 Act No. 54
01 November 2013 2013 Act No. 51
01 December 2013 2013 Act No. 382013 Act No. 58
01 July 2014 2014 Act No. 25

RA s 44A

27 October 2014 2014 Act No. 57
10 November 2014 2014 Act No. 56

RA s 44

15 December 2014 2014 Act No. 57
01 January 2015 2014 Act No. 57
01 July 2015 20 April 2016 2014 Act No. 57
16 December 2015 21 April 2016

prov exp 15 December 2015

24 March 2016 11 May 2016 2016 Act No. 11
28 October 2016 09 February 2017 2014 Act No. 57(amd 2016 Act No. 11)

RA s 44

01 March 2017 20 March 2017 2016 Act No. 63
03 July 2017 31 July 2017 2016 Act No. 27

RA s 35

01 November 2017 01 November 2017 2017 Act No. 29

RA ss 27, 30, 35

10 November 2017 20 December 2017 2017 Act No. 43

revised version

01 March 2018 17 May 2018 2017 Act No. 43(amd 2018 Act No. 17)
11 September 2018 18 September 2018 2018 Act No. 17
11 November 2018 20 November 2018 2017 Act No. 43

RA s 26

17 December 2018 17 December 2018 2017 Act No. 43
01 January 2019 21 December 2018 2017 Act No. 43
11 April 2019 20 May 2019 2019 Act No. 11

RA s 35

01 July 2019 27 June 2019 2018 Act No. 17
01 October 2019 10 January 2020 2019 Act No. 7
11 November 2019 10 January 2020 2017 Act No. 43
01 January 2020 24 July 2020 2018 Act No. 172020 Act No. 24

revised version, retrospective amendments

23 July 2020 04 August 2020 2020 Act No. 24
01 October 2020 09 October 2020 2020 Act No. 24

RA s 44

02 October 2020 12 October 2020 2020 Act No. 24
01 March 2021 26 February 2021 2020 Act No. 24
01 May 2021 30 April 2021 2020 Act No. 24

RA s 30

24 November 2021 25 November 2021 2021 Act No. 23
10 June 2022 13 June 2022 2022 Act No. 11
02 October 2022 30 September 2022

prov exp 1 October 2022

01 March 2023 20 July 2023 2022 Act No. 34
01 February 2024 30 January 2024 2023 Act No. 23
01 July 2024 30 June 2024 2024 Act No. 14

Queensland Building and Construction Commission Act 1991 No. 98 (prev Queensland Building Services Authority Act 1991)

date of assent 17 December 1991

ss 1–2 commenced on date of assent

pt 1 (other than ss 1–2), pt 2, pt 7, div 1 and s 115 commenced 1 January 1992 (see s 2 (1))

pt 7, divs 2–6 commenced 1 June 1992 (1992 SL No. 108)

remaining provisions commenced 1 July 1992 (1992 SL No. 108)

Building Act 1975 No. 11 s 283(3)(e) (prev s 69(3)(e)) (this Act is amended, see amending legislation below)

date of assent 15 May 1975

pts 5–6 and 8 and sch commenced 1 April 1976 (proc pubd gaz 6 March 1976 p 886)

remaining provisions commenced 31 May 1975 (proc pubd gaz 31 May 1975 p 748)

Amending legislation

Building and Other Legislation Amendment Act 2006 No. 36 ss 1–2, 69 (amends 1975 No. 11 above)

date of assent 10 August 2006

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provision commenced 1 September 2006 (2006 SL No. 226)

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act 1992 No. 36 ss 1–2 sch 1

date of assent 02 July 1992

amdts 3–14 commenced 1 July 1992 (see s 2 sch 1)

remaining provisions commenced on date of assent

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 2) 1992 No. 68 ss 1–3 sch 1

date of assent 07 December 1992

commenced on date of assent

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 2) 1993 No. 76 ss 1–3 sch 1

date of assent 14 December 1993

amdts 4–9 commenced 1 July 1992 (see s 3 sch 1)

remaining provisions commenced on date of assent

Land Title Act 1994 No. 11 ss 1–2, 194 sch 2

date of assent 07 March 1994

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 24 April 1994 (1994 SL No. 132)

Queensland Building Services Authority Amendment Act 1994 No. 20

date of assent 10 May 1994

ss 1–2 commenced on date of assent

ss 4(1), (2) (ins of def licensed builder), 7–8, 13, 19–21, 23–24, 34, 3 sch amdts 3, 15 (ins of new cl 4) commenced 5 August 1994 (1994 SL No. 286)

remaining provisions commenced 20 May 1994 (1994 SL No. 156)

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 2) 1994 No. 87 ss 1–3 sch 1

date of assent 01 December 1994

commenced on date of assent

Statute Law Revision Act (No. 2) 1995 No. 58 ss 1–2, 4 sch 1

date of assent 28 November 1995

commenced on date of assent

Public Service Act 1996 No. 37 ss 1–2, 147 sch 2

date of assent 22 October 1996

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 December 1996 (1996 SL No. 361)

Statutory Bodies Financial Arrangements Amendment Act 1996 No. 54 ss 1–2, 9 sch

date of assent 20 November 1996

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 June 1997 (1997 SL No. 128)

Queensland Building Services Authority Amendment Act 1996 No. 58

date of assent 05 December 1996

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 5 September 1996 (see s 2)

Queensland Building Services Authority Amendment Act 1997 No. 70

date of assent 01 December 1997

commenced on date of assent

Building and Integrated Planning Amendment Act 1998 No. 13 ss 1, 2(3) pt 8

date of assent 23 March 1998

ss 1–2 commenced on date of assent

ss 185, 188 commenced 30 March 1998 (1998 SL No. 55)

remaining provisions commenced 30 April 1998 (1998 SL No. 55)

Queensland Building Services Authority Amendment Act 1999 No. 43

date of assent 02 September 1999

ss 1–2 commenced on date of assent

ss 3, 4(2), 5 (other than to the extent it ins the new s 4C), 6–37, 38(1)–(3) commenced 1 October 1999 (1999 SL No. 226)

remaining provisions commenced 1 July 2000 (2000 SL No. 7)

Domestic Building Contracts Act 2000 No. 9 ss 1–2, 104 sch 1

date of assent 20 April 2000

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 July 2000 (2000 SL No. 156)

Queensland Building Tribunal Act 2000 No. 10 ss 1–2, 183 sch 1

date of assent 20 April 2000

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 July 2000 (2000 SL No. 157)

Mental Health Act 2000 No. 16 ss 1–2, 590 sch 1 pt 2

date of assent 08 June 2000

ss 1–2, 590 commenced on date of assent (see s 2 (1))

remaining provisions commenced 28 February 2002 (2002 SL No. 27)

GST and Related Matters Act 2000 No. 20 ss 1, 2(2), (4), 29 sch 3

date of assent 23 June 2000

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 July 2000 (see s 2 (2), (4) and 2000 SL No. 7)

Equity and Fair Trading (Miscellaneous Provisions) Act 2000 No. 24 pts 1, 11

date of assent 27 June 2000

commenced on date of assent

Tribunals Provisions Amendment Act 2002 No. 51 ss 1–2, 101 sch

date of assent 24 September 2002

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 6 December 2002 (2002 SL No. 325)

Architects Act 2002 No. 53 ss 1, 2(2), 166 sch 1

date of assent 01 November 2002

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 January 2003 (see s 2 (2))

Professional Engineers Act 2002 No. 54 ss 1, 2(2), 166 sch 1

date of assent 01 November 2002

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 January 2003 (see s 2 (2))

Queensland Building Services Authority and Other Legislation Amendment Act 2003 No. 1 pts 1–2

date of assent 04 March 2003

ss 1–3, 41 and 43 commenced on date of assent (see s 2)

s 6 commenced 5 May 2003 (2003 SL No. 78)

ss 16, 23, 35 commenced 1 September 2003 (2003 SL No. 184)

remaining provisions commenced 1 July 2003 (2003 SL No. 78)

Commercial and Consumer Tribunal Act 2003 No. 30 ss 1–2, 169 sch 1

date of assent 23 May 2003

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 July 2003 (see s 2)

Residential Tenancies and Other Legislation Amendment Act 2003 No. 36 pts 1, 4

date of assent 02 June 2003

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 4 July 2003 (2003 SL No. 157)

Building and Construction Industry Payments Act 2004 No. 6 ss 1–2, 113 sch 1 (this Act is amended, see amending legislation below)

date of assent 20 May 2004

ss 1–2 commenced on date of assent

s 113 commenced 1 July 2004 (2004 SL No. 91)

sch 1 amdts 1, 3 (to the extent it om def building contract), 4 (to the extent it ins def building contract), 5 commenced 30 September 2005 (2005 SL No. 238)

remaining provisions commenced 1 October 2004 (see s 2)

Amending legislation

Housing and Other Acts Amendment Act 2005 No. 33 s 1, pt 3 (amends 2004 No. 6 above)

date of assent 18 August 2005

commenced on date of assent

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act 2004 No. 53

date of assent 29 November 2004

commenced on date of assent

Building and Other Legislation Amendment Act 2006 No. 36 pt 1, s 101 sch

date of assent 10 August 2006

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 September 2006 (2006 SL No. 226)

Statutory Bodies Legislation Amendment Act 2007 No. 20 pts 1, 6

date of assent 23 April 2007

commenced on date of assent

Queensland Building Services Authority and Other Legislation Amendment Act 2007 No. 47 pts 1–2

date of assent 25 October 2007

ss 1–2 commenced on date of assent

ss 6 (to the extent it ins s 30C), 8 (to the extent it ins s 32AB), 14(2)–(4), 14(5) (to the extent it ins s 42 (8B) (c)), 15 (to the extent it ins ss 42C–42D), 16 (to the extent it ins s 43 (1) (b) (iii), (2) (b) (iii), s 43B (2) (b) (iii), (3) (b) (iii)), 31 (to the extent it ins s 56AB (b)), 33 (to the extent it ins s 57 (b)), 34 (to the extent it ins s 62 (b)), 37 (to the extent it ins s 67AV (b)), 81 (to the extent it ins sch 1 pt 8 ss 33–34), 82(2) (to the extent it ins def fire protection occupational licence), 82(2) (to the extent it ins paras (c)–(f) of def fire protection work), 82(10) commenced 1 January 2009 (automatic commencement under AIA s 15DA (2)) (2008 SL No. 346 s 2))

remaining provisions commenced 21 December 2007 (2007 SL No. 330)

Financial Accountability Act 2009 No. 9 ss 1, 2(2), 136 sch 1

date of assent 28 May 2009

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 July 2009 (2009 SL No. 80)

Queensland Civil and Administrative Tribunal (Jurisdiction Provisions) Amendment Act 2009 No. 24 ss 1–2, ch 12 pt 5

date of assent 26 June 2009

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 December 2009 (2009 SL No. 252)

Criminal Code and Other Legislation (Misconduct, Breaches of Discipline and Public Sector Ethics) Amendment Act 2009 No. 25 pt 1, s 83 sch

date of assent 11 August 2009

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 2 November 2009 (2009 SL No. 241)

Sustainable Planning Act 2009 No. 36 ss 1–2, 872 sch 2

date of assent 22 September 2009

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 18 December 2009 (2009 SL No. 281)

State Penalties Enforcement and Other Legislation Amendment Act 2009 No. 48 ss 1, 2(5), ch 4 pt 19

date of assent 19 November 2009

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 December 2009 immediately after the commencement of the Queensland Civil and Administrative Tribunal Act 2009 No. 23 ch 7 (see s 2 (5) and 2009 SL No. 251)

Fair Trading (Australian Consumer Law) Amendment Act 2010 No. 54 ss 1–2, 67 sch

date of assent 01 December 2010

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 January 2011 (2010 SL No. 359)

Queensland Building Services Authority Amendment Act 2013 No. 38 pts 1–2, s 14 sch 1

date of assent 29 August 2013

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 December 2013 (2013 SL No. 240)

Directors’ Liability Reform Amendment Act 2013 No. 51 ss 1–2(1), pt 56, s 229 sch 1

date of assent 29 October 2013

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 November 2013 (see s 2 (1))

Residential Tenancies and Rooming Accommodation and Other Legislation Amendment Act 2013 No. 58 ss 1–2, pt 3

date of assent 07 November 2013

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 December 2013 (2013 SL No. 241)

Criminal Law (Criminal Organisations Disruption) and Other Legislation Amendment Act 2013 No. 64 ss 1, 2(1)(f), (3), pt 14 (this Act is amended, see amending legislation below)

date of assent 27 November 2013

ss 1–2 commenced on date of assent

pt 14 never proclaimed into force and omitted (see 2016 Act No. 62 s 152)

Further Education and Training Act 2014 No. 25 ss 1–2, 223 sch 1 pt 2

date of assent 21 May 2014

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 1 July 2014 (2014 SL No. 102)

Professional Engineers and Other Legislation Amendment Act 2014 No. 56 chs 1, 3 pt 3

date of assent 27 October 2014

ss 1–2 commenced on date of assent

remaining provisions commenced 10 November 2014 (2014 SL No. 254)

Queensland Building and Construction Commission and Other Legislation Amendment Act 2014 No. 57 pts 1–2, s 80 sch 1

date of assent 27 October 2014

ss 1–2 commenced on date of assent

ss 3, 5–10, 13, 14(1), (3), 15, 17, 25, 26(2), 29, 37–41, 42(1)–(2), 43–46, 47(1)–(3), (6), 48–53, 55–58, 59 (to the extent it ins pt 11, divs 1, 2 (other than ss 57–59), 3, 6), 61(1) (to the extent it om def disciplinary proceeding), (2) (to the extent it ins defs consequential damage and direction to rectify or remedy), (3) commenced 15 December 2014 (2014 SL No. 308)

ss 4, 14(2), 16, 18–24, 26(1), 27, 28, 30–33, 42(3), 47(4), (5), 54, 59 (to the extent it ins new ss 57–59, pt 11 div 4), 60, 61(1) (other than to the extent it om defs consumer, residential construction work and speculative residential construction work), (2) (other than to the extent it ins defs appropriate insurance premium, assistance, associated insurable work, consumer, incomplete, insurable value, optional additional cover, primary insurable work, related roofed building, residence, residential construction work and speculative residential construction work) commenced 1 July 2015 (2015 SL No. 28)

ss 11–12 commenced 1 January 2015 (2014 SL No. 308)

ss 34–35 commenced on date of assent (see s 2 (a))

remaining provisions commenced 28 October 2016 (automatic commencement under AIA s 15DA(2) (2015 SL No. 139 s 2))

Amending legislation

Plumbing and Drainage and Other Legislation Amendment Act 2016 No. 11 s 1, pt 4A (amends 2014 No. 57 above)

date of assent 24 March 2016

commenced on date of assent

Plumbing and Drainage and Other Legislation Amendment Act 2016 No. 11 s 1, pt 4, s 36 sch 1

date of assent 24 March 2016

commenced on date of assent

Planning (Consequential) and Other Legislation Amendment Act 2016 No. 27

date of assent 25 May 2016

ss 1–2 comm on date of assent

pts 2–69 comm 3 July 2017 (automatic commencement under AIA s 15DA(2))

Note—The Planning Act 2016 was renumbered in the first reprint—see 2016 Act No. 26 s 320A. Cross-references to the Planning Act 2016 have been updated to reflect the renumbering.

Industrial Relations Act 2016 No. 63

date of assent 09 December 2016

ch 1 pt 1 hdgs, ss 35, pts 2–3, chs 2–18, ch 19 pts 1–7, ss 11181124, 1126–1128, 1151, 1152 (to the extent it ins new s 289), ch 19 pts 9–10, schs 1–6 comm 1 March 2017 (2017 SL No. 24)

State Penalties Enforcement Amendment Act 2017 No. 13

date of assent 19 May 2017

pts 2–3, ss 11, 12, 14–16, 18–19, 20 (2), 22–23, 25 (as amd 2018 No. 27 s 77), 26(1)–(2) (as amd 2018 No. 27 s 78), 27, 29(1)–(2), 30 (to the extent it om s 42), 31–33, 35–41, 43, 44(3), 49–51, 55(1), 64, 65 (as amd 2018 No. 27 s 79), 69–70, 75, 78–79, 81(2)–(3), 82(1), 83(2), (4), 88 (to the extent it ins ss 188, 189, 190, 191, 192), 89(2) (to the extent it oms defs civil enforcement fee, default certificate, enforcement debtor, instalment payment notice, registration fee, threshold amount), (4) (to the extent it ins defs court debt payment notice, decision maker, early referral, early referral notice, enforceable amount (example), enforcement debtor, enforcement fee, infringement notice default, payment plan, relevant offence, unpaid court debt), 90 sch 1 (other than amdts of the Penalties and Sentences Act 1992, items 3 and 4, amdts of the Victims of Crime Assistance Act 2009, items 2 and 3) (as amd 2017 No. 18 s 37 sch 1) not yet proclaimed into force (proposed commencement 20 May 2019 (automatic commencement under AIA s 15DA (2) (2018 SL No. 51 s 2)) (AIA s 15DA does not apply to the provisions of this Act that commence on a day to be fixed by proclamation (see s 2 (2) (amd 2019 No. 16 s 64))

Building and Construction Legislation (Non-conforming Building Products—Chain of Responsibility and Other Matters) Amendment Act 2017 No. 29

date of assent 31 August 2017

pts 2–4, sch 1 comm 1 November 2017 (2017 SL No. 219)

Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017 No. 43 (this Act is amended, see amending legislation below)

date of assent 10 November 2017

ss 12, ch 9 pt 1 div 1, ch 9 pts 2–3, ss 250–256, 260–265, 266 (2) and (3), 267 (2) and (3), 270–285, 288–297, 299–303 and 305, 307 (2) (other than to the extent it ins new def minimum financial requirements) comm on date of assent (see s 2 (1))

s 296 (2) comm on date of assent (see s 2 (1)) (amdt could not be given effect)

ch 1 (other than ss 1, 2 and 3 (2) (b)–(d)), ch 2, ch 6, ch 7 (other than s 201(2)(b)–(g), s 211 (other than s 211(1)(a)(ii) and (5), s 307(1) (other than to the extent it om def demerit matter), sch 2 comm 1 March 2018 (see s 2 and 2018 SL No. 15)

s 307 (1) (to the extent it om def demerit matter) not yet proclaimed into force and om 11 September 2018 (see 2018 Act No. 17 s 176ZT)

s 303A comm 11 November 2018 (automatic commencement under AIA s 15DA (2))

ss 3 (2) (b)–(d), chs 3–5, s 201 (2) (b)–(g), ch 8 (other than pt 1A, s 211 (1) (a) (i), (b), (2)–(4A)), ss 278, 304 (2), 306, ch 9 pt 5, sch 1 comm 17 December 2018 (2018 SL No. 176))

ss 257–259, 266 (1), 267 (1), 268—269, 286–287, 298, 304(1), 307(2) (to the extent it ins new def minimum financial requirements) comm 1 January 2019 (2018 SL No. 219) (proposed commencement 11 November 2019 (automatic commencement under AIA s 15DA (2) (2018 SL No. 178))

s 281 comm 11 November 2019 (automatic commencement under AIA s 15DA (2) (2018 SL No. 178))

Plumbing and Drainage Act 2018 No. 17

date of assent 11 September 2018

pt 9 div 1A (other than s 176F (2)), ss 192A–192K, 193A–193G, 196 (3)–(6), sch 2 (amdts of Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017) comm on date of assent (see s 2 (1))

pt 1 div 1 (other than ss 12), div 2, pts 27, pt 8 div 1, ss 159173, 174, pt 9 div 1, s 176F (2), pt 9 div 2, div 4, sch 1, sch 2 (other than amdts of Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017) comm 1 July 2019 (2019 SL No. 41)

pt 9 div 3 (other than ss 192A–192K, 193A–193G and 196 (3)–(6)) comm 1 January 2020 (2019 SL No. 212)

Note—AIA s 15DA does not apply to pt 9 div 3 (see s 2 (2))

Land, Explosives and Other Legislation Amendment Act 2019 No. 7

date of assent 29 March 2019

pt 9 div 3, sch 1 pt 2 comm 1 October 2019 (see s 2 (1))

Economic Development and Other Legislation Amendment Act 2019 No. 11

date of assent 11 April 2019

pts 1–2, pt 4–5, 6 divs 1–2, 7 divs 1–2, 8–9, 11, 13, 14 divs 1–2, 15–20, sch 1 pt 1 comm on date of assent

Building Industry Fairness (Security of Payment) and Other Legislation Amendment Act 2020 No. 24

date of assent 23 July 2020

pt 6 div 1, ss 115A–115C, 115E, 125 (to the extent it ins pt 17 hdg, ss 79–79A) comm on date of assent

ss 115D, 115F comm 1 January 2020 (see s 2 (1))

pt 6 div 2 (other than ss 110–110A, 115–115F, 120A, 125–126), ss 125 (to the extent it ins ss 80–82), 126 (1) (other than to the extent it om defs fire protection system, fire protection work), (2) (other than to the extent ins defs fire protection equipment, fire protection work), pt 6 divs 3 (other than ss 127–129, 133), 4, s 153 sch 1 pt 2 comm 1 October 2020 (2020 SL No. 158 item 2)

ss 110, 115 comm 2 October 2020 (2020 SL No. 158 item 3)

ss 127–129, 133 comm 1 March 2021 (2020 SL No. 158 item 4)

ss 110A (amd 2020 Act No. 35 pt 1A), 120A, 126 (1) (to the extent it om defs fire protection system, fire protection work), (2) (to the extent it ins defs fire protection equipment, fire protection work) comm 1 May 2021 (2020 SL No. 158 item 5)

s 125A never proclaimed into force and om 2022 No 11 s 36

Justice and Other Legislation Amendment Act 2021 No. 23

date of assent 24 November 2021

pt 8A comm on date of assent

Building and Other Legislation Amendment Act 2022 No. 11

date of assent 10 June 2022

pt 9, sch 1 comm on date of assent

Public Sector Act 2022 No. 34

date of assent 12 December 2022

s 365 sch 3 comm 1 March 2023 (see s 2)

Justice and Other Legislation Amendment Act 2023 No. 23

date of assent 20 September 2023

s 247 sch 1 ss 1–2 (1), 4 comm 1 February 2024 (2024 SL No. 1)

Building Industry Fairness (Security of Payment) and Other Legislation Amendment Act 2024 No. 14

date of assent 26 April 2024

pt 7 comm 1 July 2024 (2024 SL No. 84)

This is a consolidated list of all history notes in this reprint. Show or hide the list by using the Turn history notes on/off button at the top of the page. The complete list can be printed (Ctrl-P) from the screen when the history notes are turned on.

s 1 amd 2013 No. 38 s 4

s 2 om 1998 No. 13 s 186

s 3 amd 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2014 No. 57 s 4; 2017 No. 29 s 4; 2017 No. 43 s 251

s 4 amd 1999 No. 43 s 4 (1)

Note—s 4 contained definitions for this Act. Definitions are now located in sch 2—Dictionary.

s 4AA prev s 4AA ins 2003 No. 1 s 4

om 2007 No. 47 s 4

pres s 4AA ins 2017 No. 43 s 252

s 4A amd 1994 No. 20 s 3 sch

(prev s 4(2)) renum 1994 No. 20 s 3 sch

s 4B ins 1999 No. 43 s 5

s 4C ins 1999 No. 43 s 5

sub 2003 No. 1 s 5

pt 2 hdg sub 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 2 div 1 hdg sub 2013 No. 38 s 5

s 5 sub 2013 No. 38 s 5

s 6 amd 1994 No. 20 s 5

sub 2013 No. 38 s 5

amd 2016 No. 11 s 14; 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 7 sub 2013 No. 38 s 5

s 8 sub 2013 No. 38 s 5

s 9 amd 1993 No. 76 s 3 sch 1

sub 1994 No. 20 s 6

amd 1999 No. 43 s 6

sub 2013 No. 38 s 5

s 9A ins 1994 No. 20 s 6

sub 2003 No. 1 s 6

om 2013 No. 38 s 5

pt 2 div 2 hdg sub 2013 No. 38 s 5

pt 2 div 2 sdiv 1 hdg ins 2013 No. 38 s 5

s 10 amd 1994 No. 20 s 7

sub 1999 No. 43 s 7; 2013 No. 38 s 5

s 10A ins 1999 No. 43 s 7

amd 2007 No. 20 s 50

om 2013 No. 38 s 5

s 11 amd 1994 No. 20 s 3 sch

sub 2013 No. 38 s 5

amd 2016 No. 11 s 15; 2017 No. 43 s 253; 2018 No. 17 s 197 sch 2

pt 2 div 2 sdiv 2 hdg ins 2013 No. 38 s 5

s 12 amd 1994 No. 20 s 8; 1999 No. 43 s 8

sub 2013 No. 38 s 5

amd 2017 No. 42 s 254; 2022 No. 34 s 365 sch 3; 2024 No. 14 s 65

s 13 sub 2013 No. 38 s 5

s 14 sub 2013 No. 38 s 5

s 15 sub 1999 No. 43 s 9; 2013 No. 38 s 5

s 16 amd 1994 No. 20 s 3 sch

sub 2013 No. 38 s 5

s 17 amd 1994 No. 20 s 3 sch

sub 2013 No. 38 s 5

amd 2016 No. 11 s 36 sch

s 18 amd 1994 No. 20 ss 9, 3 sch; 1998 No. 13 s 188; 1999 No. 43 s 10; 2003 No. 36 s 38

sub 2013 No. 38 s 5

pt 2 div 2 sdiv 3 hdg ins 2013 No. 38 s 5

om 2017 No. 43 s 255

s 19 sub 1994 No. 20 s 10; 2013 No. 38 s 5

amd 2014 No. 57 s 5

om 2017 No. 43 s 255

pt 2 div 2 sdiv 4 hdg ins 2013 No. 38 s 5

s 20 amd 1994 No. 20 s 3 sch; 2007 No. 20 s 51

sub 2013 No. 38 s 5

s 20A ins 2013 No. 38 s 5

amd 2017 No. 43 s 256

s 20B ins 2013 No. 38 s 5

sub 2017 No. 29 s 5

s 20C ins 2013 No. 38 s 5

pt 2 div 3 hdg sub 2013 No. 38 s 5

s 20D ins 2013 No. 38 s 5

amd 2022 No. 34 s 365 sch 3

s 20E ins 2013 No. 38 s 5

s 20F ins 2013 No. 38 s 5

s 20G ins 2013 No. 38 s 5

s 20H ins 2013 No. 38 s 5

s 20I ins 2013 No. 38 s 5

s 20J ins 2013 No. 38 s 5

amd 2017 No. 29 s 6

s 20K ins 2013 No. 38 s 5

amd 2017 No. 29 s 7

s 20L ins 2013 No. 38 s 5

s 20M ins 2013 No. 38 s 5

pt 2 div 4 hdg sub 1994 No. 20 s 3 sch

om 2013 No. 38 s 5

pt 2 div 5 hdg prev pt 2 div 5 hdg om 1994 No. 20 s 11

pres pt 2 div 5 hdg ins 1999 No. 43 s 11

s 21 prev s 21 om 1994 No. 20 s 11

pres s 21 ins 1999 No. 43 s 11

amd 2007 No. 20 s 52; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 22 prev s 22 om 1994 No. 20 s 11

pres s 22 ins 1999 No. 43 s 11

amd 2022 No. 11 s 68 sch 1

s 23 om 1994 No. 20 s 11

s 24 om 1994 No. 20 s 11

s 25 amd 1996 No. 54 s 9 sch; 1999 No. 43 s 12; 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2002 No. 51 s 101 sch; 2003 No. 1 s 7; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 26 amd 1994 No. 20 s 3 sch; 1996 No. 54 s 9 sch; 1999 No. 43 s 13; 2003 No. 1 s 8; 2003 No. 36 s 39; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 26A ins 2003 No. 36 s 40

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 27 prev s 27 om 1992 No. 36 s 2 sch 1

pres s 27 ins 1996 No. 54 s 9 sch

sub 2013 No. 38 s 6

s 28 amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 2 div 7 hdg prev pt 2 div 7 hdg om 1994 No. 20 s 12

pres pt 2 div 7 hdg ins 2007 No. 20 s 53

s 28AA ins 2024 No. 14 s 66

s 28A ins 2017 No. 29 s 8

s 28B ins 2017 No. 29 s 8

amd 2022 No. 11 s 60

s 28C ins 2020 No. 24 s 109

s 29 prev s 29 sub 1992 No. 36 s 2 sch 1

om 1994 No. 20 s 12

pres s 29 ins 2007 No. 20 s 53

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 2A hdg ins 2007 No. 20 s 54

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 2A div 1 hdg ins 2007 No. 20 s 54

s 29A ins 2007 No. 20 s 54

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 29B ins 2007 No. 20 s 54

s 29C ins 2007 No. 20 s 54

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 2A div 2 hdg ins 2007 No. 20 s 54

s 29D ins 2007 No. 20 s 54

amd 2009 No. 25 s 83 sch; 2022 No. 34 s 365 sch 3

s 29E ins 2007 No. 20 s 54

pt 2A div 3 hdg ins 2007 No. 20 s 54

s 29F ins 2007 No. 20 s 54

amd 2009 No. 25 s 83 sch; 2022 No. 34 s 365 sch 3

s 29G ins 2007 No. 20 s 54

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 2A div 4 hdg ins 2007 No. 20 s 54

s 29H ins 2007 No. 20 s 54

amd 2009 No. 9 s 136 sch 1

s 30 amd 2003 No. 1 s 9; 2007 No. 47 s 5; 2020 No. 24 s 110

s 30A ins 2007 No. 47 s 6

s 30B ins 2007 No. 47 s 6

s 30C ins 2007 No. 47 s 6

s 30CA ins 2020 No. 24 s 110A (amd 2020 No. 35 s 1B)

s 30D ins 2018 No. 17 s 183

s 30E ins 2020 No. 24 s 111

s 31 amd 1999 No. 43 s 14; 2003 No. 1 s 10; 2007 No. 47 s 7; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 80 sch 1; 2017 No. 43 s 257; 2020 No. 24 s 112

s 31A ins 2003 No. 1 s 11

s 32 sub 2007 No. 47 s 8

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 80 sch 1; 2020 No. 24 s 113

s 32AA ins 2007 No. 47 s 8

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 80 sch 1; 2020 No. 24 ss 114, 134

s 32AB ins 2007 No. 47 s 8

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 80 sch 1; 2018 No. 17 s 184

s 32A ins 2003 No. 1 s 12

om 2020 No. 24 s 115

s 33 amd 1999 No. 43 s 15; 2007 No. 47 s 9; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 34 amd 1992 No. 36 s 2 sch 1; 1994 No. 20 s 13; 1999 No. 43 s 16; 2000 No. 20 s 29 sch 3; 2007 No. 47 s 10; 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 3 div 3A hdg ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

s 34A ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 35 amd 1999 No. 43 s 17; 2003 No. 1 s 13; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 43 s 258; 2020 No. 24 s 115A

s 36 amd 1999 No. 43 s 18; 2003 No. 1 s 14; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 80 sch 1; 2020 No. 24 s 115B

s 36A ins 2020 No. 24 s 115C

pt 3 div 5 hdg sub 2007 No. 47 s 11

s 37 amd 1992 No. 36 s 2 sch 1

sub 2007 No. 47 s 11; 2014 No. 57 s 6

amd 2018 No. 17 s 185

s 37A ins 2007 No. 47 s 11

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 7; 2017 No. 43 s 259

s 37B ins 2007 No. 47 s 11

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 8

s 37C ins 2007 No. 47 s 11

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 9

s 38 amd 2007 No. 47 s 12; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 10

s 38A ins 1999 No. 43 s 19

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 3 div 6 hdg prev pt 3 div 6 hdg om 2007 No. 47 s 13

pres pt 3 div 6 hdg ins 2014 No. 57 s 11

s 39 prev s 39 amd 1992 No. 36 s 3 sch 1; 1999 No. 43 s 20; 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2003 No. 1 s 15; 2003 No. 30 s 169 sch 1

om 2007 No. 47 s 13

pres s 39 ins 2014 No. 57 s 11

s 40 om 1994 No. 20 s 14

s 41 om 2007 No. 47 s 13

s 42 amd 1994 No. 20 s 3 sch; 1999 No. 43 s 21; 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2003 No. 1 s 16; 2007 No. 47 s 14; 2013 No. 51 s 229 sch 1

sub 2013 No. 58 s 25

amd 2017 No. 43 s 260

s 42A ins 2000 No. 24 s 42

amd 2020 No. 24 s 115D (retro)

s 42B ins 2007 No. 47 s 15

amd 2017 No. 43 s 261

s 42C ins 2007 No. 47 s 15

amd 2014 No. 57 s 12; 2017 No. 43 s 262; 2020 No. 24 s 115E

s 42CA ins 2018 No. 17 s 186

amd 2020 No. 24 s 115F (retro)

s 42D ins 2007 No. 47 s 15

amd 2013 No. 51 s 229 sch 1; 2017 No. 43 s 263

s 42DA ins 2018 No. 17 s 187

s 42E ins 2017 No. 43 s 264

amd 2020 No. 24 s 135

s 43 amd 1994 No. 20 ss 15, 3 sch; 2003 No. 1 s 17

sub 2007 No. 47 s 16

s 43A ins 2007 No. 47 s 16

s 43B ins 2007 No. 47 s 16

s 43C ins 2007 No. 47 s 16

s 43D ins 2007 No. 47 s 17

s 43E ins 2007 No. 47 s 17

s 44 amd 1993 No. 76 s 2 sch; 2003 No. 1 s 18

sub 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 44A ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 44B ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 80 sch 1

s 44C ins 2007 No. 47 s 18

s 44D ins 2007 No. 47 s 18

s 44E ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2018 No. 17 s 188

s 44F ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 44G ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 44H ins 2007 No. 47 s 18

amd 2009 No. 24 s 1670; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 44I ins 2007 No. 47 s 18

s 44J ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 45 prev s 45 om 1994 No. 20 s 16

pres s 45 ins 2007 No. 47 s 18

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 46 amd 1994 No. 11 s 194 sch 2; 1999 No. 43 s 22; 2007 No. 47 s 19; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2019 No. 7 s 313 sch 1

s 47 amd 1994 No. 20 s 3 sch

s 48 amd 1994 No. 20 s 17; 1999 No. 43 s 23; 2000 No. 16 s 590 sch 1 pt 2; 2003 No. 1 s 19; 2007 No. 47 s 20; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 29 s 9; 2018 No. 17 s 197 sch 2; 2020 No. 24 ss 116, 136; 2024 No. 14 s 67

s 49 amd 2009 No. 24 s 1671; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 49A ins 1994 No. 20 s 18

sub 1999 No. 43 s 24

amd 2009 No. 24 s 1672; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 29 s 34 sch 1; 2022 No. 11 s 61

s 49B ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 21; 2014 No. 57 s 13

s 50 amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2024 No. 14 s 68

pt 3 div 9A hdg ins 1999 No. 43 s 25

sub 2003 No. 1 s 20

amd 2014 No. 57 s 80 sch 1; 2017 No. 43 s 265

s 50A ins 1999 No. 43 s 25

amd 2003 No. 1 s 21; 2007 No. 47 s 22; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 14; 2017 No. 43 s 266; 2020 No. 24 s 127

s 50B ins 1999 No. 43 s 25

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 15

s 50C ins 1999 No. 43 s 25

amd 2003 No. 1 s 22; 2007 No. 47 s 23; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 16; 2017 No. 29 s 34 sch 1; 2017 No. 43 s 267; 2020 No. 24 s 137

pt 3 div 9B hdg ins 2020 No. 24 s 117

s 50CA ins 2020 No. 24 s 117

amd 2020 No. 24 s 128

s 50CB ins 2020 No. 24 s 117

s 50CC ins 2020 No. 24 s 117

s 50CD ins 2020 No. 24 s 117

s 50CE ins 2020 No. 24 s 117

s 50CF ins 2020 No. 24 s 117

s 50D ins 2007 No. 47 s 24

s 51 sub 1999 No. 43 s 26

amd 2000 No. 20 s 29 sch 3

sub 2007 No. 47 s 24

s 51A ins 1999 No. 43 s 26

amd 2000 No. 20 s 29 sch 3; 2007 No. 47 s 25

s 51B ins 2003 No. 1 s 23

amd 2007 No. 47 s 26; 2014 No. 57 s 17

s 53 amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2024 No. 14 s 69

s 53A ins 1999 No. 43 s 27

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 43 s 268; 2020 No. 24 s 118

s 53B ins 1999 No. 43 s 27

amd 2007 No. 47 s 27; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 43 s 269; 2020 No. 24 s 138

s 53C ins 2007 No. 47 s 28

s 54 amd 2017 No. 43 s 270

s 54A ins 2017 No. 29 s 10

s 55 amd 2003 No. 1 s 24; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 56 amd 1992 No. 36 s 2 sch 1; 2003 No. 1 s 25; 2007 No. 47 s 29

s 56A prev s 56A ins 1994 No. 20 s 19

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 56A ins 2007 No. 47 s 30

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 3A hdg ins 1999 No. 43 s 28

amd 2014 No. 57 s 18

pt 3A div 1 hdg ins 1999 No. 43 s 28

s 56AA ins 1999 No. 43 s 28

om 2003 No. 1 s 26

s 56AB ins 1999 No. 43 s 28

amd 2007 No. 47 s 31; 2018 No. 17 s 189; 2020 No. 24 s 139

s 56AC ins 1999 No. 43 s 28

amd 2014 No. 56 s 60; 2014 No. 57 s 19; 2017 No. 43 s 273

pt 3A div 2 hdg ins 1999 No. 43 s 28

om 2014 No. 57 s 20

s 56AD ins 1999 No. 43 s 28

amd 2003 No. 1 s 27; 2003 No. 30 s 169 sch 1; 2007 No. 47 s 32; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 56 s 61

om 2014 No. 57 s 20

pt 3A div 3 hdg ins 1999 No. 43 s 28

s 56AE ins 1999 No. 43 s 28

amd 2003 No. 1 s 28; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 56AF ins 1999 No. 43 s 28

amd 2003 No. 1 s 29; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 21

s 56AG ins 1999 No. 43 s 28

amd 2003 No. 1 s 30; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 22; 2020 No. 24 s 120

s 56AH ins 1999 No. 43 s 28

amd 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 3A div 4 hdg ins 2020 No. 24 s 140

s 56AI ins 2020 No. 24 s 140

s 56AJ ins 2020 No. 24 s 140

s 56AK ins 2020 No. 24 s 140

pt 3B hdg ins 2003 No. 1 s 31

pt 3B div 1 hdg ins 2003 No. 1 s 31

s 57 prev s 57 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 57 ins 2003 No. 1 s 31

amd 2007 No. 47 s 33; 2018 No. 17 s 190; 2020 No. 24 s 141

s 58 prev s 58 amd 1992 No. 36 s 2 sch 1

sub 1994 No. 20 s 20

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 58 ins 2003 No. 1 s 31

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 23; 2020 No. 24 s 142

pt 3B div 2 hdg ins 2003 No. 1 s 31

s 59 prev s 59 amd 1994 No. 20 s 21

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 59 ins 2003 No. 1 s 31

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 60 prev s 60 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 60 ins 2003 No. 1 s 31

s 61 prev s 61 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 61 ins 2003 No. 1 s 31

amd 2003 No. 30 s 169 sch 1; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 24

pt 3B div 3 hdg ins 2020 No. 24 s 143

s 61A ins 2020 No. 24 s 143

pt 3C hdg ins 2003 No. 1 s 32

pt 3C div 1 hdg ins 2003 No. 1 s 32

s 62 prev s 62 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 62 ins 2003 No. 1 s 32

amd 2007 No. 47 s 34; 2018 No. 17 s 191; 2020 No. 24 s 144

pt 3C div 2 hdg ins 2003 No. 1 s 32

s 63 prev s 63 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 63 ins 2003 No. 1 s 32

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 64 prev s 64 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 64 ins 2003 No. 1 s 32

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 65 prev s 65 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 65 ins 2003 No. 1 s 32

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 66 prev s 66 amd 1992 No. 36 s 2 sch 1

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 66 ins 2003 No. 1 s 32

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67 prev s 67 om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 67 ins 2003 No. 1 s 32

amd 2009 No. 24 s 1673; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AA ins 2003 No. 1 s 32

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 3D hdg ins 2003 No. 1 s 33

pt 3D div 1 hdg ins 2003 No. 1 s 33

s 67AB ins 2003 No. 1 s 33

amd 2020 No. 24 s 120A

s 67AC ins 2003 No. 1 s 33

s 67AD ins 2003 No. 1 s 33

pt 3D div 2 hdg ins 2003 No. 1 s 33

s 67AE ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AF ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AG ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AH ins 2003 No. 1 s 33

amd 2009 No. 24 s 1674; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AI ins 2003 No. 1 s 33

amd 2009 No. 24 s 1675; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AJ ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AK ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AL ins 2003 No. 1 s 33

amd 2009 No. 24 s 1676; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AM ins 2003 No. 1 s 33

amd 2009 No. 24 s 1677; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AN ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AO ins 2003 No. 1 s 33

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AP ins 2003 No. 1 s 33

amd 2003 No. 30 s 169 sch 1; 2009 No. 24 s 1678; 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 25

pt 3E hdg ins 2003 No. 1 s 34

pt 3E div 1 hdg ins 2003 No. 1 s 34

s 67AQ def building contract ins 2004 No. 6 s 113 sch 1

s 67AQ def conviction amd 2007 No. 47 s 35; 2009 No. 24 s 1679; 2014 No. 57 s 26

s 67AQ def demerit points amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AQ ins 2003 No. 1 s 34

s 67AR ins 2003 No. 1 s 34

amd 2004 No. 6 s 113 sch 1; 2007 No. 47 s 36

sub 2014 No. 57 s 27

s 67AS ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AT ins 2003 No. 1 s 34

s 67AU ins 2003 No. 1 s 34

s 67AV ins 2003 No. 1 s 34

amd 2007 No. 47 s 37; 2018 No. 17 s 192; 2020 No. 24 s 145

pt 3E div 2 hdg ins 2003 No. 1 s 34

s 67AW ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 28

s 67AX ins 2003 No. 1 s 34

amd 2007 No. 47 s 38; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 29

s 67AY ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZ ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZA ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZAA ins 2017 No. 43 s 274

om 2018 No. 17 s 192A

s 67AZB ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 30; 2020 No. 24 s 129

pt 3E div 3 hdg ins 2003 No. 1 s 34

s 67AZC ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZD ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZE ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZF ins 2003 No. 1 s 34

amd 2009 No. 24 s 1680; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZG ins 2003 No. 1 s 34

amd 2009 No. 24 s 1681; 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 31

s 67AZH ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZI ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZJ ins 2003 No. 1 s 34

amd 2009 No. 24 s 1682; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZK ins 2003 No. 1 s 34

amd 2009 No. 24 s 1683; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZL ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67AZM ins 2003 No. 1 s 34

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 32

pt 4 hdg prev pt 4 hdg om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres pt 4 hdg ins 2014 No. 57 s 33

s 67AZN ins 2014 No. 57 s 33

pt 4A hdg ins 1999 No. 43 s 29

pt 4A div 1 hdg ins 1999 No. 43 s 29

s 67A def approved security provider amd 2009 No. 9 s 136 sch 1

s 67A def building contract sub 2004 No. 6 s 113 sch 1

s 67A def contract price om 2017 No. 43 s 275(1)

s 67A def defects liability period ins 2017 No. 43 s 275(2)

s 67A def payment claim ins 2004 No. 6 s 113 sch 1

sub 2017 No. 43 s 308 sch 1

s 67A def practical completion ins 2017 No. 43 s 275(2)

s 67A def progress payment sub 2004 No. 6 s 113 sch 1; 2017 No. 43 s 308 sch 1

s 67A def written form om 2004 No. 6 s 113 sch 1

s 67A ins 1999 No. 43 s 29

s 67AAA ins 2004 No. 6 s 113 sch 1 (amd 2005 No. 33 s 13)

sub 2017 No. 43 s 308 sch 1

s 67B ins 1999 No. 43 s 29

sub 2007 No. 47 s 39

s 67C ins 1999 No. 43 s 29

s 67D ins 1999 No. 43 s 29

s 67E ins 1999 No. 43 s 29

pt 4A div 2 hdg ins 1999 No. 43 s 29

s 67F ins 1999 No. 43 s 29

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 67G ins 1999 No. 43 s 29

amd 2004 No. 6 s 113 sch 1; 2007 No. 47 s 40

s 67GA ins 2017 No. 43 s 276

s 67GB ins 2017 No. 43 s 276

s 67H ins 1999 No. 43 s 29

om 2004 No. 6 s 113 sch 1

s 67I ins 1999 No. 43 s 29

amd 2004 No. 6 s 113 sch 1; 2007 No. 47 s 41

s 67J ins 1999 No. 43 s 29

sub 2004 No. 6 s 113 sch 1

amd 2017 No. 43 s 308 sch 1

s 67K ins 1999 No. 43 s 29

amd 2004 No. 6 s 113 sch 1; 2013 No. 58 s 26

s 67L ins 1999 No. 43 s 29

amd 2013 No. 58 s 27

s 67M ins 1999 No. 43 s 29

s 67N ins 1999 No. 43 s 29

amd 2017 No. 43 s 277

s 67NA ins 2017 No. 43 s 278

s 67NB ins 2017 No. 43 s 278

amd 2020 No. 24 s 130

s 67NC ins 2017 No. 43 s 278

s 67O ins 1999 No. 43 s 29

s 67P ins 1999 No. 43 s 29

amd 2000 No. 10 s 183 sch 1

s 67Q ins 1999 No. 43 s 29

om 2004 No. 6 s 113 sch 1

pt 4A div 3 hdg ins 1999 No. 43 s 29

s 67R ins 1999 No. 43 s 29

s 67S ins 1999 No. 43 s 29

s 67T ins 1999 No. 43 s 29

s 67U ins 1999 No. 43 s 29

sub 2004 No. 6 s 113 sch 1

amd 2020 No. 24 s 131

pt 4A div 4 hdg ins 1999 No. 43 s 29

s 67V ins 1999 No. 43 s 29

amd 2003 No. 1 s 35; 2007 No. 47 s 42

pt 4 div 5 hdg ins 1999 No. 43 s 29

s 67W ins 1999 No. 43 s 29

sub 2004 No. 6 s 113 sch 1

amd 2020 No. 24 s 132

pt 5 hdg sub 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 1 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 67WA def consumer ins 2014 No. 57 s 36 (amd 2016 No. 11 s 23B (1))

sub 2022 No. 11 s 62

s 67WA ins 2014 No. 57 s 36

s 67WB ins 2014 No. 57 s 36

amd 2022 No. 11 s 68 sch 1

s 67WC ins 2014 No. 57 s 36

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 67WD ins 2014 No. 57 s 36

s 67WE ins 2014 No. 57 s 36

s 67WF ins 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 2 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 67X ins 2007 No. 47 s 43

sub 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 3 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 67Y ins 2007 No. 47 s 43

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 36

s 67Z ins 2014 No. 57 s 36

s 68 amd 1994 No. 20 s 22; 1998 No. 13 s 189; 1999 No. 43 s 30; 2000 No. 20 s 29 sch 3; 2007 No. 47 s 44; 2009 No. 36 s 872 sch 2; 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 4 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 68A ins 2007 No. 47 s 45

sub 2014 No. 57 s 36

s 68B ins 2007 No. 47 s 45

sub 2014 No. 57 s 36

s 68C ins 2007 No. 47 s 45

sub 2014 No. 57 s 36

s 68D ins 2007 No. 47 s 45

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 36

s 68E ins 2014 No. 57 s 36

amd 2016 No. 27 s 372

pt 5 div 5 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 68F ins 2014 No. 57 s 36

s 68G ins 2014 No. 57 s 36

s 68H ins 2014 No. 57 s 36 (amd 2016 No. 11 s 23B (2)–(4))

s 68I ins 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 6 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 69 amd 1994 No. 20 s 23; 1999 No. 43 s 31; 2000 No. 20 s 29 sch 3; 2003 No. 1 s 36; 2007 No. 47 s 46; 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 36

s 69A ins 2007 No. 47 s 47

om 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 7 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 70 amd 2007 No. 47 s 48; 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 36

s 70A ins 2007 No. 47 s 49

sub 2014 No. 57 s 36

s 70B ins 2014 No. 57 s 36

s 70C ins 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 8 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 71 amd 1994 No. 20 s 24; 2000 No. 20 s 29 sch 3; 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 36

s 71AA ins 2007 No. 47 s 50

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 36

s 71AB ins 2013 No. 38 s 7

om 2014 No. 57 s 36

s 71AC ins 2014 No. 57 s 34

om 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 9 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 71A prev s 71A ins 2003 No. 1 s 37

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 37

pres s 71A ins 2014 No. 57 s 36

pt 5 div 10 hdg ins 2014 No. 57 s 36

s 71B ins 2014 No. 57 s 36

s 71C ins 2014 No. 57 s 36

s 71D ins 2014 No. 57 s 36

s 71E ins 2014 No. 57 s 36

s 71F ins 2014 No. 57 s 36

pt 6 hdg sub 2014 No. 57 s 37

pt 6 div 1 hdg ins 2014 No. 57 s 37

s 71G ins 2014 No. 57 s 37

om 2017 No. 43 s 279

s 71H ins 2014 No. 57 s 37

s 71I ins 2014 No. 57 s 37

pt 6 div 2 hdg ins 2014 No. 57 s 37

s 71J ins 2014 No. 57 s 37

amd 2017 No. 43 s 280

s 72 amd 1994 No. 20 s 25; 1999 No. 43 s 32; 2000 No. 9 s 104 sch 1; 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2000 No. 20 s 29 sch 3; 2007 No. 47 s 51; 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2014 No. 57 s 37

amd 2017 No. 43 s 281; 2021 No. 23 s 56B

s 72A ins 2014 No. 57 s 37

amd 2017 No. 43 s 282

s 72B ins 2017 No. 43 s 283

pt 6 div 3 hdg ins 2014 No. 57 s 37

s 72C (prev s 72AA) ins 2017 No. 43 s 282A

amd 2020 No. 24 s 121 (1)–(2)

renum 2020 No. 24 s 121 (3)

s 73 prev s 73 amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 35

pres s 73 ins 2014 No. 57 s 37

amd 2017 No. 43 s 284

s 74 prev s 74 amd 1999 No. 43 s 33; 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 35

pres s 74 ins 2014 No. 57 s 37

pt 6AA hdg ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 1 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AA def install and installer ins 2018 No. 17 s 192B

s 74AA def relevant regulatory provisions amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 74AA def relevant work amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 74AA def responsible person ins 2018 No. 17 s 192B

s 74AA ins 2017 No. 29 s 11

s 74AB ins 2017 No. 29 s 11

s 74ABA ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 2 hdg ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 2 sdiv 1 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AC ins 2017 No. 29 s 11

s 74AD ins 2017 No. 29 s 11

s 74ADA ins 2017 No. 29 s 11

s 74ADB ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 2 sdiv 2 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AE ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192C

s 74AF ins 2017 No. 29 s 11

s 74AG ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192D

s 74AH ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192E

s 74AI ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 2 sdiv 3 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AJ ins 2017 No. 29 s 11

s 74AK ins 2017 No. 29 s 11

s 74AL ins 2017 No. 29 s 11

s 74AM ins 2017 No. 29 s 11

s 74AN ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 3 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AO ins 2017 No. 29 s 11

s 74AP ins 2017 No. 29 s 11

s 74AQ ins 2017 No. 29 s 11

s 74AR ins 2017 No. 29 s 11

s 74AS ins 2017 No. 29 s 11

s 74AT ins 2017 No. 29 s 11

s 74AU ins 2017 No. 29 s 11

pt 6AA div 4 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AV ins 2017 No. 29 s 11

s 74AW ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192F

s 74AX ins 2017 No. 29 s 11

s 74AY ins 2017 No. 29 s 11

s 74AZ ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192G

s 74AZA ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192H

pt 6AA div 5 hdg ins 2017 No. 29 s 11

s 74AZB ins 2017 No. 29 s 11

s 74AZC ins 2017 No. 29 s 11

amd 2018 No. 17 s 192I

s 74AZD ins 2017 No. 29 s 11

pt 6A hdg ins 2014 No. 57 s 38

s 74A ins 2014 No. 57 s 38

amd 2017 No. 29 s 12; 2018 No. 17 s 192J

s 74B ins 2014 No. 57 s 38

amd 2017 No. 29 s 13; 2017 No. 43 s 285; 2018 No. 17 s 197 sch 2; 2022 No. 11 s 63; 2024 No. 14 s 70

s 74C ins 2014 No. 57 s 38

amd 2017 No. 29 s 14; 2018 No. 17 s 192K

s 74D ins 2014 No. 57 s 38

s 74E ins 2014 No. 57 s 38

s 74F ins 2014 No. 57 s 38

s 74G ins 2014 No. 57 s 38

s 74H ins 2014 No. 57 s 38

pt 7 hdg prev pt 7 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

pt 7 div 1 hdg prev pt 7 div 1 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 div 1 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

s 75 prev s 75 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 75 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 52; 2018 No. 17 s 193

s 76 prev s 76 amd 1996 No. 37 s 147 sch 2

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 76 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 53

pt 7 div 2 hdg prev pt 7 div 2 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 div 2 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

s 77 prev s 77 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 77 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 54; 2009 No. 24 s 1684; 2014 No. 57 s 39

s 78 prev s 78 amd 1996 No. 37 s 147 sch 2

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 78 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 55

s 79 prev s 79 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 79 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 56

s 80 prev s 80 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 80 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 57

s 81 prev s 81 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 81 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 58

s 82 prev s 82 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 82 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 59

s 83 prev s 83 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 83 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 60; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2013 No. 58 s 28

sub 2014 No. 57 s 40

s 84 prev s 84 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 84 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 61; 2009 No. 24 s 1685; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2013 No. 58 s 29

om 2014 No. 57 s 41

s 85 prev s 85 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 85 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 62

pt 7 div 3 hdg prev pt 7 div 3 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 div 3 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

pt 7 div 3 sdiv 1 hdg ins 2014 No. 56 s 62

s 85A def internal reviewer ins 2016 No. 11 s 16

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 85A ins 2014 No. 56 s 62

s 86 prev s 86 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 86 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 63; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 56 s 63; 2014 No. 57 s 42; 2017 No. 29 s 15; 2018 No. 17 s 193A; 2017 No. 43 s 286; 2018 No. 17 s 197 sch 2; 2020 No. 24 ss 122, 133, 146; 2022 No. 11 s 64

s 86A ins 2014 No. 56 s 64

amd 2016 No. 11 s 17

s 86B ins 2014 No. 56 s 64

amd 2016 No. 11 s 18; 2024 No. 14 s 71

s 86C ins 2014 No. 56 s 64

amd 2016 No. 11 s 19; 2024 No. 14 s 72

s 86D ins 2014 No. 56 s 64

amd 2016 No. 11 s 20

pt 7 div 3 sdiv 2 hdg ins 2014 No. 56 s 62

s 86E ins 2014 No. 56 s 62

s 86F ins 2014 No. 56 s 62

amd 2014 No. 57 s 43; 2017 No. 29 s 16; 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 87 prev s 87 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 87 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 64; 2009 No. 24 s 1686; 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 87A ins 2014 No. 57 s 44

amd 2017 No. 29 s 17; 2018 No. 17 s 193B

s 87AA ins 2014 No. 56 s 65

pt 7 div 4 hdg prev pt 7 div 4 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 div 4 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

om 2014 No. 57 s 45

s 88 prev s 88 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 88 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 65; 2009 No. 24 s 1687; 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 45

s 89 prev s 89 amd 1994 No. 20 s 26

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 89 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 66; 2010 No. 54 s 67 sch; 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 45

s 90 prev s 90 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 90 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 67; 2010 No. 54 s 67 sch; 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 45

s 91 prev s 91 sub 1992 No. 68 s 3 sch 1

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 91 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 68

sub 2009 No. 24 s 1688

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

om 2014 No. 57 s 45

pt 7 div 5 hdg prev pt 7 div 5 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 div 5 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

s 92 prev s 92 amd 1994 No. 20 s 27

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 92 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 69; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 29 s 18; 2018 No. 17 s 193C; 2017 No. 43 s 287

s 92A ins 2009 No. 24 s 1689

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 7 div 6 hdg prev pt 7 div 6 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 7 div 6 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

s 93 prev s 93 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 93 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 70; 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 7 div 7 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sub 2009 No. 24 s 1690

s 93A ins 2009 No. 24 s 1690

s 94 prev s 94 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 94 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 71

sub 2009 No. 24 s 1690

s 95 prev s 95 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 95 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 72; 2009 No. 24 s 1692; 2009 No. 48 s 178; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 29 s 19; 2018 No. 17 s 193D

s 96 prev s 96 amd 1994 No. 20 s 28

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 96 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 73

pt 7 div 8 hdg prev pt 7 div 8 hdg ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

om 2009 No. 24 s 1691

pres pt 7 div 8 hdg ins 2009 No. 24 s 1694

s 97 orig s 97 amd 1996 No. 58 s 4

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

prev s 97 ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2007 No. 47 s 74

om 2009 No. 24 s 1693

pres s 97 ins 2009 No. 24 s 1694

s 97A ins 2009 No. 24 s 1694

s 97B ins 2009 No. 24 s 1694

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 46

om 2017 No. 29 s 20

s 97C ins 2009 No. 24 s 1694

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 8 hdg prev pt 8 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres pt 8 hdg ins 2007 No. 47 s 75

pt 8 div 1 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pt 8 div 2 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pt 8 div 3 hdg om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pt 8 div 4 hdg sub 1994 No. 20 s 31

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pt 8 div 5 hdg sub 1994 No. 20 s 33

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

s 98 prev s 98 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 98 ins 2007 No. 47 s 75

s 99 prev s 99 amd 1994 No. 20 s 29

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 99 ins 2007 No. 47 s 75

amd 2009 No. 24 s 1695; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 47; 2018 No. 17 s 193E

s 99A ins 1994 No. 20 s 30

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

s 100 prev s 100 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 100 ins 2007 No. 47 s 75

s 101 prev s 101 amd 1992 No. 68 s 3 sch 1; 1995 No. 58 s 4 sch 1; 1999 No. 43 s 34

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 101 ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 48

s 102 prev s 102 om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 102 ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 102A ins 1994 No. 20 s 32

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

s 103 prev s 103 sub 1994 No. 20 s 33

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 103 ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 103A ins 2007 No. 47 s 75

s 103B ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 43 s 288

s 103C ins 2007 No. 47 s 75

s 103D ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 103E ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 49

s 103F ins 2007 No. 47 s 75

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

pt 9 hdg amd 2017 No. 43 s 289

pt 9 div 1 hdg ins 2017 No. 29 s 21

s 103G def electronic document om 2023 No. 23 s 247 sch 1 s 1

s 103G def identity card sub 2017 No. 43 s 290 (1)

s 103G def offence warning amd 2017 No. 43 s 290 (2)

s 103G def relevant Act sub 2017 No. 43 s 290 (3)

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 103G ins 2017 No. 29 s 21

s 103H ins 2017 No. 29 s 21

amd 2017 No. 43 s 291

s 103I ins 2017 No. 29 s 21

pt 9 div 2 hdg ins 2017 No. 29 s 21

amd 2017 No. 43 s 292

pt 9 div 2 sdiv 1 hdg ins 2017 No. 43 s 293

s 104 amd 2007 No. 20 s 55; 2013 No. 38 s 14 sch 1

sub 2017 No. 43 s 293

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 104A ins 2017 No. 43 s 293

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 104B ins 2017 No. 43 s 293

s 104C ins 2017 No. 43 s 293

s 104D ins 2017 No. 43 s 293

s 104E ins 2017 No. 43 s 293

pt 9 div 2 sdiv 2 hdg ins 2017 No. 43 s 293

s 104F ins 2017 No. 43 s 293

s 104G ins 2017 No. 43 s 293

s 104H ins 2017 No. 43 s 293

pt 9 div 3 hdg ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (2)

pt 9 div 3 sdiv 1 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 105 sub 2007 No. 47 s 76

amd 2014 No. 57 s 50

sub 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

pt 9 div 3 sdiv 2 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 105A ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105B ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105C ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105D ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

pt 9 div 3 sdiv 3 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 105E ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105F ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1), (3)

s 105G ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1), (3)

s 105H ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105I ins 2017 No. 29 s 22

s 105J ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1), (3)

pt 9 div 4 hdg ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (2)

s 105K ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105L ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1), (3)

s 105M ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105N ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

pt 9 div 5 hdg ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (2)

s 105O ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105P ins 2017 No. 29 s 22

s 105Q ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105R ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105S ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105T ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 105U ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

pt 9 div 6 hdg ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (2)

pt 9 div 6 sdiv 1 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106 amd 2014 No. 57 s 51

sub 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 ss 294 (1), 308 sch 1 (amdt 6 could not be given effect)

s 106A ins 2003 No. 1 s 38

amd 2014 No. 57 s 52

sub 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 ss 294 (1), 308 sch 1 (amdt 7 could not be given effect)

s 106B ins 2003 No. 1 s 38

sub 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106C ins 2003 No. 1 s 38

sub 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106D ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

pt 9 div 6 sdiv 2 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106E ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106F ins 2017 No. 29 s 22

s 106G ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (3)

pt 9 div 6 sdiv 3 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106H ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106I ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106J ins 2017 No. 29 s 22

pt 9 div 6 sdiv 4 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106K ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106L ins 2017 No. 29 s 22

pt 9 div 6 sdiv 5 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106M ins 2017 No. 29 s 22

s 106N ins 2017 No. 29 s 22

pt 9 div 7 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106O ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106P ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106Q ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 106R ins 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

pt 9 div 7A hdg ins 2017 No. 43 s 295

pt 9 div 7A sdiv 1 hdg ins 2017 No. 43 s 295

s 106S ins 2017 No. 43 s 295

s 106T ins 2017 No. 43 s 295

pt 9 div 7A sdiv 2 hdg ins 2017 No. 43 s 295

s 106U ins 2017 No. 43 s 295

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

pt 9 div 8 hdg ins 2017 No. 29 s 22

s 106V ins 2022 No. 11 s 65

s 107 amd 2003 No. 1 s 39; 2009 No. 24 s 1696

sub 2017 No. 29 s 22

amd 2017 No. 43 s 294 (1)

s 107A ins 2007 No. 47 s 77

amd 2017 No. 29 s 23; 2017 No. 43 ss 294 (1), 296(1), 296(2) (amdt could not be given effect)

s 107B ins 2017 No. 43 s 297

s 108 amd 1998 No. 13 s 190; 2003 No. 1 s 40; 2007 No. 20 s 56; 2007 No. 47 s 78; 2009 No. 36 s 872 sch 2; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2016 No. 27 s 373

pt 9A hdg ins 2014 No. 56 s 66

s 108AA ins 2014 No. 56 s 66

s 108AB ins 2014 No. 56 s 66

amd 2016 No. 63 s 1157 sch 6

s108AC ins 2014 No. 56 s 66

amd 2022 No. 34 s 365 sch 3

pt 9B hdg ins 2014 No. 57 s 53

sub 2017 No. 29 s 24

pt 9B div 1 hdg ins 2017 No. 29 s 24

s 108AD ins 2014 No. 57 s 53

s 108AE ins 2014 No. 57 s 53

s 108AF ins 2014 No. 57 s 53

s 108AG ins 2014 No. 57 s 53

s 108AH ins 2014 No. 57 s 53

pt 9B div 2 hdg ins 2017 No. 29 s 25

s 108AI ins 2017 No. 29 s 25

s 108A ins 2007 No. 47 s 79

amd 2017 No. 43 s 298

s 108B ins 2007 No. 47 s 79

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 29 s 26; 2017 No. 43 s 299

s 108C ins 2007 No. 47 s 79

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2017 No. 29 s 27; 2017 No. 43 s 300

s 108D ins 2007 No. 47 s 79

amd 2014 No. 57 s 54

s 109A ins 1999 No. 43 s 35

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 55

s 109B ins 2020 No. 24 s 123

s 110 prev s 110 sub 1994 No. 20 s 3 sch; 1996 No. 58 s 5

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres s 110 ins 2017 No. 29 s 28

amd 2022 No. 11 s 66; 2024 No. 14 s 73

s 111 amd 1994 No. 20 s 3 sch; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 56; 2017 No. 43 s 301; 2020 No. 24 s 147

s 111AAA ins 2017 No. 43 s 301A

s 111A ins 1999 No. 43 s 36

amd 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2003 No. 30 s 169 sch 1

s 111B ins 1999 No. 43 s 36

sub 2013 No. 51 s 175

amd 2017 No. 43 s 302

s 111C ins 1999 No. 43 s 36

amd 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2003 No. 30 s 169 sch 1; 2013 No. 38 s 14 sch 1; 2014 No. 57 s 57

s 112 amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 113 amd 1994 No. 20 s 34

s 114 sub 1999 No. 43 s 37

amd 2003 No. 1 s 41; 2007 No. 20 s 57; 2013 No. 38 s 8; 2016 No. 11 s 21; 2017 No. 29 s 29; 2018 No. 17 s 197 sch 2

s 115 prev s 115 ins 1992 No. 68 s 3 sch 1

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

pres s 115 ins 2007 No. 47 s 79A

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

s 115A ins 2013 No. 38 s 9

s 115B ins 2017 No. 43 s 303

s 115C ins 2017 No. 43 s 303A

s 115D ins 2020 No. 24 s 123A

s 116 (prev s 115) renum 1992 No. 68 s 3 sch 1

sub 1994 No. 20 s 3 sch

amd 2003 No. 1 s 42; 2007 No. 47 s 80; 2014 No. 57 s 58; 2017 No. 43 s 304; 2020 No. 24 s 124

sch 1 hdg amd 10 January 1994 RA s 39; 1994 No. 20 s 3 sch; 1997 No. 70 s 3 (1); 1999 No. 43 s 38 (4)

sch 1 pt 1 hdg ins 1997 No. 70 s 3 (1)

amd 1999 No. 43 s 38 (1)

sch 1 s 1A def authority ins 2013 No. 38 s 14 sch 1

sch 1 s 1A def former board ins 1993 No. 76 s 3 sch 1

sch 1 s 1A def repealed Act ins 1993 No. 76 s 3 sch 1

sch 1 s 1A ins 1993 No. 76 s 3 sch 1

amd 1997 No. 70 s 3 (2)

sch 1 s 2 amd 1992 No. 36 s 2 sch 1; 1993 No. 76 s 3 sch 1; 9 December 1992 RA s 38; 1994 No. 20 s 3 sch; 1997 No. 70 s 3 (3)

sch 1 s 3 ins 1994 No. 20 s 3 sch

exp 20 November 1994 (see s 3(4))

sch 1 s 4 prev s 4 ins 1994 No. 20 s 3 sch

exp 5 August 1994 (see s 4(4))

pres sch 1 s 4 ins 1994 No. 87 s 3 sch 1

sch 1 s 5 ins 1994 No. 20 s 3 sch

sch 1 s 6 ins 1994 No. 20 s 3 sch

exp 20 May 1994 (see s 6(3))

sch 1 s 7 ins 1994 No. 20 s 3 sch

amd 1997 No. 70 s 3 (2), (4)

exp 1 October 1998 (see s 7(2))

sch 1 pt 2 hdg ins 1997 No. 70 s 3 (5)

amd 1999 No. 43 s 38 (2)

sch 1 s 8 def authority ins 2013 No. 38 s 14 sch 1

sch 1 s 8 ins 1997 No. 70 s 3 (5)

sch 1 s 9 ins 1997 No. 70 s 3 (5)

sch 1 s 10 ins 1997 No. 70 s 3 (5)

sch 1 s 11 ins 1997 No. 70 s 3 (5)

sch 1 s 12 ins 1997 No. 70 s 3 (5)

sch 1 pt 3 hdg ins 1999 No. 43 s 38 (3)

sch 1 s 13 ins 1999 No. 43 s 38 (3)

sch 1 pt 4 hdg ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

sch 1 s 14 ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

sch 1 s 15 ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

sch 1 s 16 ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

sch 1 pt 5 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 1 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 17 def authority ins 2013 No. 38 s 14 sch 1

sch 1 s 17 def board ins 2013 No. 38 s 14 sch 1

sch 1 s 17 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 2 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 18 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 3 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 19 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 20 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 4 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 21 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 22 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 5 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 23 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 24 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 6 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 25 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 5 div 7 hdg ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 s 26 ins 2003 No. 1 s 43

sch 1 pt 6 hdg ins 2004 No. 6 s 113 sch 1

sch 1 s 27 ins 2004 No. 6 s 113 sch 1

sch 1 s 28 ins 2004 No. 6 s 113 sch 1

sch 1 pt 7 hdg ins 2007 No. 20 s 58

sch 1 s 29 ins 2007 No. 20 s 58

amd 2013 No. 38 s 14 sch 1

sch 1 s 30 ins 2007 No. 20 s 58

sch 1 pt 8 hdg ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 s 31 ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 s 32 ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 s 33 ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 s 34 ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 s 35 ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 s 36 ins 2007 No. 47 s 81

sch 1 pt 9 hdg ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 pt 9 div 1 hdg ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 37 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 pt 9 div 2 hdg ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 38 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 39 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 pt 9 div 3 hdg ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 40 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 41 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 42 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 43 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 44 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 45 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 46 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 47 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 pt 9 div 4 hdg ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 48 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 49 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 50 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 s 51 ins 2013 No. 38 s 10

sch 1 pt 10 hdg ins 2013 No. 58 s 30

sch 1 s 52 ins 2013 No. 58 s 30

sch 1 pt 11 hdg ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 pt 11 div 1 hdg ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 53 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 pt 11 div 2 hdg ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 54 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 55 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 56 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 57 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 58 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 59 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 pt 11 div 3 hdg ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 60 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 61 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 pt 11 div 4 hdg ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 62 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 63 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 64 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 pt 11 div 5 hdg ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 65 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 66 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 s 67 ins 2014 No. 57 s 59

sch 1 pt 11 div 6 hdg ins 2014 No. 57 s 59

exp 15 December 2015 (see s 68(4))

sch 1 s 68 ins 2014 No. 57 s 59

exp 15 December 2015 (see s 68(4))

sch 1 pt 12 hdg ins 2016 No. 11 s 22

sch 1 s 69 ins 2016 No. 11 s 22

sch 1 pt 13 hdg ins 2016 No. 27 s 374

sch 1 s 70 ins 2016 No. 27 s 374

sch 1 pt 14 hdg ins 2017 No. 29 s 30

sch 1 s 71 ins 2017 No. 29 s 30

sch 1 s 72 ins 2017 No. 29 s 30

sch 1 s 73 ins 2017 No. 29 s 30

sch 1 s 74 ins 2017 No. 29 s 30

sch 1 s 75 ins 2017 No. 29 s 30

sch 1 pt 15 hdg ins 2017 No. 43 s 305

sch 1 s 76 ins 2017 No. 43 s 305

sch 1 s 77 ins 2017 No. 43 s 305

amd 2018 No. 17 s 193F

sch 1 s 77A ins 2018 No. 17 s 193G

sch 1 pt 16 hdg ins 2018 No. 17 s 194

sch 1 s 78 ins 2018 No. 17 s 194

sch 1 pt 17 hdg ins 2020 No. 24 s 125

sch 1 s 79 ins 2020 No. 24 s 125

sch 1 s 79A ins 2020 No. 24 s 125

sch 1 s 80 ins 2020 No. 24 s 125

sch 1 s 81 ins 2020 No. 24 s 125

sch 1 s 82 ins 2020 No. 24 s 125

exp 1 October 2022 (see s 82(4))

sch 1 s 83 ins 2020 No. 24 s 148

sch 1 s 84 ins 2020 No. 24 s 148

sch 1 pt 18 hdg ins 2021 No. 23 s 56C

sch 1 s 85 ins 2021 No. 23 s 56C

sch 1 s 86 ins 2021 No. 23 s 56C

sch 1 s 87 ins 2021 No. 23 s 56C

sch 1 s 88 ins 2021 No. 23 s 56C

sch 1A hdg amd 2022 No. 11 s 67(1)

sch 1A s 1 ins 2013 No. 58 s 31

amd 2018 No. 17 s 195 (1)

sch 1A s 2 ins 2013 No. 58 s 31

amd 2018 No. 17 s 195 (2)

sch 1A s 3 ins 2013 No. 58 s 31

amd 2018 No. 17 s 195 (3)

sch 1A s 4 ins 2013 No. 58 s 31

sch 1A s 5 ins 2013 No. 58 s 31

sch 1A s 6 ins 2013 No. 58 s 31

sch 1A s 7 ins 2013 No. 58 s 31

amd 2018 No. 17 s 195 (4)

sch 1A s 8 ins 2013 No. 58 s 31

amd 2022 No. 11 s 67(2)

sch 1A s 9 ins 2013 No. 58 s 31

sch 1A s 10 ins 2013 No. 58 s 31

sch 1A s 11 ins 2013 No. 58 s 31

sch 1A hdg ins 2013 No. 58 s 31

sch 1B pt 1 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 1 def development approval om 2016 No. 27 s 375

sch 1B s 1 def reasonably believes om 2017 No. 29 s 34 sch 1

sch 1B s 1 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 2 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 3 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 4 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 5 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 6 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 7 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 8 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 9 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 10 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 11 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 12 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 2 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 2 div 1 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 13 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 14 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 2 div 2 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 15 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 16 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 17 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 18 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 3 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 3 div 1 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 19 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 3 div 2 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 20 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 21 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 22 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 3 div 3 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 23 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 24 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 25 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 26 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 3 div 4 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 27 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 28 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 29 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 4 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 4 div 1 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 30 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 31 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 32 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 4 div 2 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 33 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 34 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 5 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 35 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 36 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 37 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 38 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 39 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 6 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 40 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 41 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 42 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 7 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 43 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 8 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1 s 44 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B pt 9 hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B s 45 ins 2014 No. 57 s 60

amd 2017 No. 43 s 306

sch 1B s 46 ins 2014 No. 57 s 60

sch 1B hdg ins 2014 No. 57 s 60

sch 2 def accumulate ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def administering authority ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def administration services ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def Advisory Service om from prev s 4 1994 No. 20 s 4 (1)

sch 2 def advisory services ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def alternative solution ins 2007 No. 47 s 82 (2)

om 2020 No. 24 s 153 sch 1 pt 2

sch 2 def apprentice ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sub 2014 No. 25 s 223 sch 1 pt 2

sch 2 def appropriate insurance premium ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def approved form ins 2017 No. 43 s 307 (2)

sch 2 def approved security provider ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def architect reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2002 No. 53 s 166 sch 1

sch 2 def assessment manager ins 1998 No. 13 s 187

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2009 No. 36 s 872 sch 2

amd 2016 No. 27 s 376 (3); 2019 No. 11 s 231 sch 1 pt 1

sch 2 def assistance ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def associated insurable work ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def associated with ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def authority reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2013 No. 38 s 11 (1)

sch 2 def automated bleeding device ins 2018 No. 17 s 196 (1)

sch 2 def banned individual ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def board reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2013 No. 38 s 11 (1)–(2)

sch 2 def board’s policies ins 1994 No. 20 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2013 No. 38 s 11 (3)

om 2017 No. 43 s 307 (1)

sch 2 def building reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (3)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

amd 2017 No. 29 s 31 (3)–(4)

sch 2 def Building Code of Australia ins 2003 No. 1 s 44 (2); 2006 No. 36 s 101 sch; 1975 No. 11 s 283 (3) (e) (amd 2006 No. 36 s 69)

sch 2 def building contract ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sub 2013 No. 58 s 32

sch 2 def building contract, for part 4A, ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2013 No. 58 s 32 (1)

sch 2 def building contractor reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (4)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def building dispute ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def building owner ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def building product ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def building product undertaking ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def building site reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

amd 2017 No. 29 s 31 (5)

sch 2 def building work amd 1999 No. 43 s 4 (3)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2000 No. 9 s 104 sch 1; 2003 No. 1 s 44 (3); 2007 No. 47 s 82 (5); 2018 No. 17 s 196 (2)

sch 2 def building work services ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def calling ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def carry out ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def carry out building work ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def carry out tier 1 defective work ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def certificate of inspection ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def code of practice ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def commercial building contract ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def commercial building dispute ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def commission ins 2013 No. 38 s 11 (2)

sch 2 def commissioner ins 2013 No. 38 s 11 (2)

sch 2 def company reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def completed building inspection ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

sch 2 def compliance purpose ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def condition reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def consequential damage ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def construction management contract ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def construction management trade contract ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (6)

sch 2 def construction manager ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def consumer reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def consumer building guide ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def contract ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2004 No. 53 s 2 sch

sch 2 def contract administration ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def contracted party ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def contracted services ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def contracting party ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (7)

sch 2 def contractor’s licence reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2007 No. 47 s 82 (1)–(2)

sch 2 def contract price ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2); 2017 No. 43 s 307

sch 2 def convicted company officer ins 2003 No. 1 s 44 (2)

amd 2004 No. 53 s 2 sch

sch 2 def conviction ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def cooling tower ins 2018 No. 17 s 196 (1)

sch 2 def cost escalation clause reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

sch 2 def cost plus contract ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def decision ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def default certificate ins 2003 No. 1 s 44 (2)

amd 2007 No. 47 s 82 (8)

sch 2 def defective reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def defects document ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def defects liability period ins 2017 No. 43 s 307 (2)

sch 2 def demerit matter ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def demerit offence ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def demerit points ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sub 2017 No. 43 s 307 (1)–(2); 2018 No. 17 s 196 (3)

sch 2 def design work reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def detached dwelling ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def determination reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

sch 2 def developer register ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def development approval ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sub 2016 No. 27 s 376 (1)–(2)

sch 2 def direction to rectify or remedy ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sub 2017 No. 43 s 307

sch 2 def disciplinary proceeding ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

om 2014 No. 57 s 61 (1)

sch 2 def display home reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

sch 2 def disqualified individual ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def document certification requirement ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sub 2017 No. 29 s 31 (1)–(2)

sch 2 def document production requirement ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sub 2017 No. 29 s 31 (1)–(2)

sch 2 def domestic building contract reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2000 No. 9 s 104 sch 1; 2014 No. 57 s 60 (1)–(2)

sch 2 def domestic building dispute reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 10 s 183 sch 1

ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def domestic building work reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

amd 2018 No. 17 s 196 (4)

sch 2 def draftsperson ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def drainage ins 2018 No. 17 s 197 sch 2

sch 2 def electronic document ins 2017 No. 29 s 31 (2)

om 2023 No. 23 s 247 sch 1 s 1

sch 2 def employee of the employing office ins 2007 No. 20 s 59

sch 2 def employing office ins 2007 No. 20 s 59

amd 2013 No. 38 s 11 (4)

sch 2 def enforcement debtor ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def enforcement order ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def engineer sub 1992 No. 68 s 3 sch 1

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2002 No. 54 s 166 sch 1

sch 2 def examine ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def excluded building work ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def excluded company ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

amd 2014 No. 56 s 67 (2)

sch 2 def excluded individual ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

sch 2 def exclusion notice ins 2020 No. 24 s 126 (2)

sch 2 def executive officer, for part 2A, ins 2007 No. 20 s 59

sch 2 def executive officer, of a company, ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def exempt building work om from prev s 4 1994 No. 20 s 4 (1)

sch 2 def farm building prev def reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2007 No. 47 s 82 (1)

pres def ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def field work ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def fire protection equipment ins 2020 No. 24 s 126(2)

sch 2 def fire protection occupational licence ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def fire protection system ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (9)–(10)

om 2020 No. 24 s 126(1)

sch 2 def fire protection work ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sub 2020 No. 24 s 126

sch 2 def foundations data ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def general power ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def government entity ins 2007 No. 20 s 59

amd 2009 No. 25 s 83 sch; 2022 No. 34 s 365 sch 3

sch 2 def help requirement ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def home prev def reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

pres def ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def home-building contract reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 9 s 104 sch

sch 2 def identity card ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def incomplete ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def industrial instrument ins 2007 No. 20 s 59

amd 2016 No. 63 s 1157 sch 6

sch 2 def influential person ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2); 2017 No. 43 s 307

sch 2 def information notice ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def infringement notice ins 2003 No. 1 s 44 (2)

amd 2007 No. 47 s 82 (11)

sch 2 def infringement notice offence ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def insolvent under administration ins 2013 No. 38 s 11 (2)

om 2023 No. 23 s 247 sch 1 s 2(1)

sch 2 def install and installer ins 2018 No. 17 s 196 (6)

sch 2 def insurable value ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def insurance notification form ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

amd 2013 No. 38 s 11 (5); 2014 No. 57 s 61 (3)

sch 2 def intended use ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def internal review application ins 2014 No. 56 s 67 (1)

sch 2 def internal review decision ins 2014 No. 56 s 67 (1)

sch 2 def internal reviewer ins 2016 No. 11 s 23

sch 2 def interstate or New Zealand licence ins 2020 No. 24 s 126 (2)

sch 2 def interstate or New Zealand licensing authority ins 2020 No. 24 s 126 (2)

sch 2 def judgment debt ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def level 1 regulated contract ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def level 2 regulated contract ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def licence reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def licence card ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def licence certificate ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def licensed builder ins 1994 No. 20 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def licensed contractor reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def licensed supervisor reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2007 No. 47 s 82 (1)–(2)

sch 2 def licensee reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def licensee register ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def major commercial building dispute ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def major domestic building work reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2000 No. 9 s 104 sch 1

sch 2 def manage ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def management services ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def mechanical services occupational licence ins 2018 No. 17 s 196 (1)

sch 2 def mechanical services work ins 2018 No. 17 s 196 (1)

sch 2 def medical gas ins 2018 No. 17 s 196 (1)

sch 2 def medical gas system ins 2018 No. 17 s 196 (1)

sch 2 def member ins 2013 No. 38 s 11 (2)

sch 2 def minimum financial requirements ins 2017 No. 43 s 307 (2)

sch 2 def minor commercial building dispute ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def minor domestic building dispute ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def mixed-purpose contract ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def nominated supervisor reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2003 No. 1 s 44 (1)

sch 2 def nominee ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def nominee supervisor ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def nominee supervisor’s licence ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def non-compliance risk ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def non-conforming building product ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def notifiable incident ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def occupational licence ins 2003 No. 1 s 44 (2)

amd 2013 No. 38 s 11 (5)

sub 2020 No. 24 s 126

sch 2 def occupier ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def offence warning ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def optional additional cover ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def owner sub 1994 No. 11 s 194 sch 2

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (12)

sub 2017 No. 29 s 31 (1)–(2)

sch 2 def owner-builder course ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def owner-builder permit reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2007 No. 47 s 82 (1)–(2)

sch 2 def owner-builder register ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def owner-builder work ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def payment claim ins 2004 No. 6 s 113 sch 1

sch 2 def performance solution ins 2020 No. 24 s 153 sch 1 pt 2

sch 2 def period of 3 years ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def permanently excluded individual ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def permitted individual ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

om 2014 No. 57 s 61 (1)

sch 2 def permittee ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def personal details requirement ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def personally supervise ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def person in control ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def person in the chain of responsibility ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def PIN ins 2000 No. 20 s 29 sch 3

sch 2 def place ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def Planning Act ins 2016 No. 27 s 376 (2)

sch 2 def plumbing ins 2018 No. 17 s 197 sch 2

sch 2 def practical completion ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def practical completion ins 2017 No. 43 s 307 (2)

sch 2 def premises ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def primary insurable work ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def prime cost item ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def principal ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

amd 2007 No. 47 s 82 (13)

sch 2 def private sector entity ins 2013 No. 58 s 32 (2)

sch 2 def progress payment ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def project management agreement ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def project manager ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def provisional sum ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def public place ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def public-private partnership ins 2013 No. 58 s 32 (2)

sch 2 def qualified accountant ins 2020 No. 24 s 126 (2)

sch 2 def Real Property Acts om from prev s 4 1994 No. 11 s 194 sch 2

sch 2 def reasonably believes ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sub 2017 No. 29 s 31 (1)–(2)

sch 2 def reasonably practicable ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def reasonably suspects ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def recall order ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def recorded conviction ins 2013 No. 38 s 11 (2)

sch 2 def rectify reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def registrar ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sub 2009 No. 24 s 1697 (2)

sch 2 def registrar of titles sub 1994 No. 11 s 194 sch 2

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def regulated amount ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def regulated contract ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def related roofed building ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def relevant Act ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def relevant bankruptcy event ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

sch 2 def relevant company event ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

sch 2 def relevant details ins 2020 No. 24 s 149

sch 2 def relevant entity ins 2014 No. 56 s 67 (1)

sch 2 def relevant event ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2003 No. 1 s 44 (1)–(2)

sch 2 def relevant officer ins 2007 No. 20 s 59

amd 2013 No. 38 s 11 (5)

sch 2 def relevant regulatory provisions ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def relevant work ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def renewal day ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def representation ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def residence ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def residential construction work reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

amd 2018 No. 17 s 196 (5)

sch 2 def residential unit ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def resident owner ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def responsible person ins 2018 No. 17 s 196 (6)

sch 2 def retention amount ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def review ins 2000 No. 10 s 183 sch 1

sch 2 def reviewable commercial work ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sch 2 def reviewable decision ins 2014 No. 56 s 67 (1)

sch 2 def reviewable domestic work ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def safe ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def safety risk ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def schedule section ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def security ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def seized thing ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def serious injury or illness ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def Service Trades Council ins 2016 No. 11 s 23

amd 2018 No. 17 s 197 sch 2

sch 2 def site classification ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def site supervisor ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def site supervisor’s licence ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def site testing ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def special purpose vehicle ins 2013 No. 58 s 32 (2)

sch 2 def speculative residential construction work ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def spent conviction ins 2013 No. 38 s 11 (2)

om 2023 No. 23 s 247 sch 1 s 4

sch 2 def SPER ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def statutory insurance scheme reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def statutory warranties ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def subcontract ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def subcontractor ins 2003 No. 30 s 169 sch 1

amd 2004 No. 53 s 2 sch

sub 2014 No. 57 s 61 (1)–(2)

sch 2 def subject work ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 def supervisor’s licence reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2007 No. 47 s 82 (1)

sch 2 def supervisory services ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def term of ban ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def term of disqualification ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def tier 1 defective work ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def trade licence reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2004 No. 53 s 2 sch

sch 2 def trainee ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sub 2014 No. 25 s 223 sch 1 pt 2

sch 2 def tribunal reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sub 2000 No. 10 s 183 sch 1; 2003 No. 30 s 169 sch 1; 2009 No. 24 s 1697 (3)

sch 2 def Tribunal Act ins 2000 No. 10 s 183 sch 1

sub 2003 No. 30 s 169 sch 1

om 2009 No. 24 s 1697 (1)

sch 2 def tribunal work ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def undertake to carry out ins 2007 No. 47 s 82 (2)

sch 2 def unsatisfied ins 2003 No. 1 s 44 (2)

sch 2 def valuable instrument ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def value reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def variation ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

sch 2 def warning statement ins 2017 No. 29 s 31 (2)

sch 2 def work performance arrangement ins 2007 No. 20 s 59

sch 2 def written form prev def ins 1999 No. 43 s 4 (2)

reloc 1999 No. 43 s 4 (4)

om 2004 No. 6 s 113 sch 1

pres def ins 2014 No. 57 s 61 (2)

sch 2 ins 1999 No. 43 s 39

Note—definitions for this Act were originally located in s 4.

Queensland Building Services Authority Act 1991

Government Bill
Assent: 17 December 1991 PDF icon Act 1991, No. 98

HTML icon Act 1991, No. 98